Skip to content Skip to footer
0 items - ₺0.00 0

Bundan sonra sözleşme olarak anılacak işbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir
bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle
yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında
çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

Madde 1 – TARAFLAR

1.1- Bir tarafta Müşteri (bundan sonra “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır) ile diğer
tarafta Kemal Ceylan (bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak ifade edilecektir)
arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu
anlaşmaya varılmıştır. İş Sahibi ve Yüklenici bireysel olarak “Taraf” ya da toplu
olarak “Taraflar” olarak anılabilir.
1.2- Tarafların adresleri aşağıda belirtildiği gibidir:
İş Sahibi : Müşteri Adresi
Yüklenici: 316. Sokak No:6 Kervansaray Marmaris
1.3- Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.
Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 2 – TANIMLAR

2.1- İşbu sözleşmede;
2.1.1 – “Ücretler”; 5. Madde’de yer aldığı şekliyle İş sahibi tarafından
Yükleniciye yapılan, ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarlardır.
2.1.2 – “Gizli Bilgi”; taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu
belirtilen veya İş sahibine veya (duruma göre) yükleniciye ait işletme, işler,
mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticaret uygulamaları, Mallar/Hizmetler,
yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi-birikimi, personel ve
müşteriler ile ilgili bilgiler dahil (nasıl aktarıldığından veya hangi ortamda
saklandığından bağımsız olarak) gizli olarak değerlendirilmesi gereken tayin
edilmiş herhangi bir bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
çerçevesindeki tüm kişisel veriler ve kritik kişisel veriler anlamına gelir;
2.1.3 – “Proje Çıktıları”; Yüklenicinin, Hizmetlerin bir parçası olarak sağladığı
veya geliştirdiği tüm Dokümanlar, ürünler ve materyaller anlamına gelir.
2.1.4 – “Mallar”; eğer varsa, Sözleşmenin 4. maddesinde Sözleşme Konusu
başlığı içinde belirtilen, işbu Sözleşme kapsamında yüklenici tarafından
sağlanacak mal veya ürünler anlamına gelir;

2.1.5 – “Fikri Mülkiyet Hakları”; her türlü telif hakkı ve ilgili haklar, patentler,
buluş hakları, tescilli tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, topografi
hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari
sırlar, patentlenmemiş bilgi-birikim hakları, mahremiyet hakları ve her
nitelikte tüm diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ve bu haklara ilişkin tüm
başvurular (veya başvuru hakları) ve yenilemeler veya uzatmalar ve
dünyanın herhangi bir yerinde halen var olan veya gelecekte var olacak
benzer veya denk tüm haklar veya korunma biçimleri anlamına gelir;
2.1.6 – “Proje”; Yüklenicinin Hizmetlerini bağlantılı olarak sunduğu proje
anlamına gelir.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1- Bu iş sözleşmesi 28.08.2023 tarihinde başlamış olup, Belirsiz Sürelidir.

Madde 4 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

4.1- Bu Sözleşmenin konusu, İş Sahibi tarafından ödenen aşağıda belirtilen
bedel karşılığında, Yüklenici tarafından aşağıdaki hizmetlerin, İş Sahibine
bağımlı olmadan, verilmesidir:
Restoran
Eğlence Hizmeti
4.2- Yüklenici bu hizmet(ler)i İş Sahibine bağlı kalmaksızın işin niteliğine uygun
olarak istediği-seçtiği herhangi bir yerde (konumda) verebilir.

Madde 5 – ÜCRETLER

5.1 – Yüklenici’ nin vereceği hizmetler, aşağıda belirtilen dönemlerde yapılacak
ödeme karşılığı yerine getirilecektir. Verilen hizmet karşılığı ödeme yapılması
gereken dönem şu şekilde belirlenmiştir: Peşin
5.2 – Hizmet karşılığı ödenecek ücret şu şekilde belirlenmiştir: (KDV dahil) 850
TL.
5.3 – İş Sahibi, Yüklenici tarafından faturanın kesilmesinden itibaren aşağıda
belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmalıdır. İş Sahibi’ nin ödeme yapması
gereken süre taraflarca şu şekilde belirlenmiştir: Peşin

Madde 6 – İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1- İş sahibi yüklenicinin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır.
Ancak iş sahibinin yüklenicinin çalıştıracağı personeli seçme gibi bir hak ve
yetkisi yoktur.
6.2- İş sahibinin sorumluluklarını düzenleyen bu maddenin sözlü olarak, zımnen
ya da teamül yolu ile de olsa ıslahı mümkün olmayıp ancak yazılı şekilde
değişiklik yapılabilir. İş sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle
yüklenicinin zarar görmesi halinde iş sahibi bu zararı tazmin edecektir.

Madde 7 – YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1- Yüklenici işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat
ve dirayetle ve iş sahibinin makul talimatlarına göre hizmetleri yerine getirecek
varsa proje çıktılarını teslim edecek, ve İşbu borcuna uyabilmesi için yeterli
kaynak tahsis edecektir.
7.2- Şartnamede belirtilen sürelerde, hizmet kapsamındaki işleri tamamlayacak,
gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirecektir. Yükleniciye bildirilen noktalarda ve
tarihte varsa proje çıktılarını teslim edecektir (zaman hizmetlerin yerine
getirilmesi ve teslimat için esaslı unsurdur).
7.3-. Yüklenici işin ifasında iş sahibinden bağımsızdır. İşin yerine getirilmesinden
kaynaklanan her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici, kendisinin veya
istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında İş Sahibi’ ne veya herhangi bir
üçüncü kişiye verilecek zararlardan da sorumlu olacaktır.
7.4- Sözleşmeyle ilgili, tüm iş ve işlemler ile tüm promosyonel aktivitelerde veya
tanıtım faaliyetlerinde iş sahibinin önceden yazılı onayını alacak, ve her zaman
bu tür iş, işlem, aktivitelerde veya tanıtımlarda iş sahibinin makul talimatlarına
uygun hareket edecektir.
7.5- İşbu Sözleşmenin süresi boyunca Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerine
ilişkin olarak sigorta koruması alacak ve muhafaza edecek olup, istendiğinde, bu
tür sigortanın bulunduğunu iş sahibine ispatlayacaktır.

Madde 8 – YÜKLENİCİ’ NİN PERSONELİ

8.1 – Yüklenici hizmetin sağlanması için gerektiğinde bir veya birden fazla çalışan
istihdam edecek ve Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde,
bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır.
8.2 – Yüklenicinin istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin
alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından
Yüklenici sorumludur.

Madde 9 – ALT YÜKLENİCİLERE AİT BİLGİ VE SORUMLULUKLAR

9.1- Yüklenicinin, hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını sağlamak için, kendi
gözetim ve denetimi altında çalışacak alt yükleniciler kullanmasına izin
verilecektir. Ancak üstlenilen işi hiçbir şekilde bir başka kişiye devredemez.
Yüklenici hizmetin, standartlara uygun bir alt yüklenici tarafından verilmesinden
sorumlu olacaktır. Yüklenici Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu
ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Alt
yüklenicinin görevlendirilmiş olmasına bakılmaksızın, Yüklenici, İş Sahibine
tamamen sorumlu kalmaya devam edecek ve (nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin)
Hizmetlerin ifası sırasındaki tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olacaktır.

Madde 10 – İŞ KAZALARINDAN SORUMLULUK

10.1- İşbu sözleşme kapsamında yapılmakta olan işin (hizmetin) imali sırasında
meydana gelebilecek her türlü iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk
tamamı ile Yükleniciye aittir. Zira Sözleşemeye konu iş hiçbir şekilde İş Sahibi’
nin kendi ihtisası ve devamlı yaptığı iş olmaması nedeni ile oluşabilecek kazaları
ve alınabilecek tedbirlerin tamamı Yüklenici tarafından alınır ve uygulanır. Bu
nedenle olabilecek her türlü iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara karşı
verilecek her türlü bilgi ve ifadeler yüklenici tarafından verilir. İş Sahibi’ nin bu
konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Madde 11 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ

11.1- Tarafların yazılı muvafakatı alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir
bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın
devir yapıldığı taktirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 12 – VERGİ VE DİĞER GİDERLER

12.1 – Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate
giderleri ve iş kıyafeti gibi bütün giderler İş Sahibi tarafından Yükleniciye ayrıca
ödenecektir.
12.2 – Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV’ ye ilişkin
düzenlemeye sözleşmenin 5. maddesinde Ücret başlığı altında ayrıca yer
verilmiştir.) her türlü harç ve vergiler yükleniciye aittir.

Madde 13 – SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

13.1- Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, Taşeron işverene
bildirerek süre uzatımına gidebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe
tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir.
13.1.1 – İşverenin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin
meydana gelmesi.
13.1.2 – İş Sahibinin ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.
13.1.3 – İşveren tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve işin keşfini
artıran uygulamaların yapılması.
13.1.4 – Mücbir Sebepler :
a – Kısmi veya Genel Seferberlik ilan edilmesi.
b – Kanuni grev, bulaşıcı hastalık ve işte gerileme yaratan yağmur,
fırtına, deprem, su baskını, yangın, heyelan gibi doğal afetlerin meydana
gelmesi.
c – Yukarıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep
veya olağanüstü hal sayılabilmesi için, bu hallerin, Yükleniciden
kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine
getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan
kaldırmaya gücünün yermemesi gerekir.
d – Hizmetin daimi ya da geçici olarak yerine getirilmemesi sebebiyle
çalışılamayan günler işin süresinin hesabında hiçbir surette nazara
alınmaz. Bu halde tarafların birlikte yapacağı değerlendirme sonucunda
işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre kararlaştırılan
süre uzatılır ve yükleniciye ek süre verilir.

Madde 14 – KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK

14.1 – Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun
olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası,
uygulama yanlışlığı, denerim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname
hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya
çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.
14.2 – Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle
Yüklenicinin sorumlu olduğu hallerde İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu’ nun 475.
maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.
14.3 – Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı
olması, Yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, İş Sahibi’ nin verdiği talimattan
doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple İş Sahibi’ ne yüklenebilecek olursa İş
Sahibi, Türk Borçlar Kanunu’ nun 475. maddesinden doğan haklarını
kullanamaz.

Madde 15 – GARANTİ

15.1- Yüklenici Sözleşme kapsamında verilecek Hizmetlerin ve varsa Proje
Çıktılarının;
15.1.1- Şartnameye uygunluğunu;
15.1.2- Türkiye’de uygulanabilir tüm mevzuat anlamında tatmin edici kaliteye
sahip olduğunu ve Yüklenici tarafından önerilen veya İş sahibi tarafından
yükleniciye belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu;
15.1.3- Varsa tasarım, malzeme ve işçiliğinde herhangi bir kusur
bulunmadığını ve verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve
mevzuat hükümlerine uygun olduğunu garanti eder. Aynı garanti, sağlanacak
hizmetler için de geçerlidir.

Madde 16 – FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

16.1 – Hizmetin verilmesi kapsamında, çalışmaların meydana getirdikleri
Eserlerin manevi ve mali hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın
8.nci maddesi uyarınca İş Sahibine aittir.
16.2 – Hizmetin verilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara 6769 Sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Uygulanır.

Madde 17 – GİZLİLİK

17.1- İşbu Madde’ nin amacı bakımından; ‘Bilgi Açıklayan Taraf’; diğer tarafa
Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği taraftır; ve ‘Bilgi
Alan Taraf’; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.
17.2 – Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme ile
bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını
sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:
17.2.1 – Sadece bu şekilde personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için
kesinlikle gerekli olduğu için işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak danıştığı
profesyonel müşavir ve danışmanlara ve sadece işbu Sözleşmenin ifası için
gerekli olduğu ölçüde verilmesini;
17.2.2 – Gizli tutulmasını ve (Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni
olmaksızın) açıklanmamasını veya Bilgi Alan Taraf veya onun personelinin
herhangi bir üyesi veya profesyonel müşavirleri ve danışmanları tarafından
işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını.
17.3 – Yüklenici, Yüklenici ‘nin Ekibinin tüm üyelerinin veya profesyonel müşavir
ve danışmanların, Yüklenici’ nin işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik
yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.
17.4 – İşbu madde aşağıdaki şekilde herhangi bir Gizli Bilgi için geçerli değildir:
17.4.1 – (işbu Madde’ nin ihlali yoluyla olmaksızın) halka açık olan veya halka
açık hale gelen;
17.4.2 – Bilgi Açıklayan Taraftan almadan önce, açıklanması bakımından
kısıtlama olmaksızın Bilgi Alan Tarafın elinde bulunan;
17.4.3 – Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş olan ve açıklanmasını kısıtlayan bir
yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;
17.4.4 – Bilgi Alan Tarafın üzerindeki hukuki, yasal veya siyasi bir yükümlülük
gereğince açıklanması gereken.
17.5 – Tarafların işbu Madde’ ye uymaması halinde, taraflar işbu Sözleşmeyi
yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı
tutar.
17.6 – İşbu Madde’ nin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmenin
feshinden sonra da geçerliğini korur.

Madde 18 – FESİH

18.1 – Taraflar anlaşarak bu sözleşmeyi fesih edebilirler. İş bu sözleşme
maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu’ nun 482.- 486.
maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler
uygulanır.
18.2 – İş Sahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını
ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi
feshedebilir.
18.3 – Eserin tamamlanması, İş Sahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla
imkansızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini
isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında,İş Sahibi kusurluysa, Yüklenici’
nin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.
18.4 – Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine
getirmezse diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirecek ve bu durumunun 15
gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği
takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.
18.5 – Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar
yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.

Madde 19 – YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİ

19.1- Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme,
onun ölümü veya kusuru olmaksızın hizmeti yada yapılan işi tamamlama
yeteneğini kaybetmesi durumunda kendiliğinden sona erer. Bu durumda İş
Sahibi, verilen hizmetin ya da yapılan işin tamamlanan kısmından
yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür.

Madde 20 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

20.1- Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde
Türk Hukuku’ nun uygulanacağını ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça HMK
hükümlerine göre; davalının dava tarihindeki yerleşim yeri ya da sözleşmenin ifa
edildiği yer mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 21 – YÜRÜRLÜK

21.1- İş bu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha
erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.


İş bu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak
üzere 28.08.2023 tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

İş Sahibi

Müşteri

Yüklenici

Kemal Ceylan

×